关于短期承包合同

发包人：（以下简称甲方）　　承包人：（以下简称乙方）　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　
一、工程概况　　
1、工程名称： ；　　
2、工程地点： ；　　
3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；　　
4、承包方式：_ 。　　
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。　　
二、合同工期及工期延误　　
1、开工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；　　
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期____日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日；　　
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　
a、发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；　　
b、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；　　
c、发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；　　
d、设计变更或工程量增加；　　
e、非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；　　
f、不可抗力；　　
g、其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。　　
4、承包人在以上情况发生后____日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后____日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。　　
三、质量标准　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。　　
四、合同价款　　总计合同金额（大写）（人民币） ，小写 。　　
五、工程款结算及支付　　
1、主钢构进场之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；　　
2、纲结构主体完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；　　
3、工程全部完工之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于________年内返还承包人；　　
六、施工准备　　
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。　　
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电；　　
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；　　
4、承包人于接到审查合格图纸____日内完成主构件的加工并运抵工地现场　　
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；　　
七、安全施工与检查　　
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；　　
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；　　
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；　　
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。　　
八、工程竣工验收及保修　　
1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的`竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；　　
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；　　
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；　　
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；　　
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。　　
九、现场代表　　发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。　　
十、违约责任　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。　　十
一、争议解决　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。　　十
二、附则　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。　　组成本合同的文件包括：　　
1、本合同　　
2、标准、规范及有关技术文件　　
3、图纸　　
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件　　合同订立时间：________年____月____日　　合同订立地点：____________________本合同共_页　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________　　________年____月____日________年____月____日

推荐访问:承包合同